Jurisprudence administrative

Tribunal Administratif de VERSAILLES — N° TA78-2503948

Cette ordonnance du Tribunal Administratif de Versailles, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, concerne la demande de M. A, ressortissant étranger, qui sollicitait la suspension de la décision de la préfète de l'Essonne classant sans suite sa demande de rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé. Le juge des référés a rejeté la requête, estimant que les conditions de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'étaient pas réunies, en application des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Avocat : DELACHARLERIE

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2306003

Le Tribunal Administratif de Lyon a été saisi par la société Exel façades d'un litige l'opposant à la commune de Saint-Sauveur-en-Rue concernant le solde du lot n° 5 "Façades" d'un marché public de travaux. La société contestait notamment l'application de pénalités de retard et de pénalités pour absence aux réunions de chantier, ainsi que le refus de prise en charge de certains travaux supplémentaires. Le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la société Exel façades, jugeant que les pénalités de retard étaient fondées sur le constat d'un retard imputable à l'entreprise et que les autres chefs de contestation n'étaient pas établis. La décision s'appuie sur les stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.

Avocat : SELAS DELPHINE CHARLET AVOCAT

Tribunal Administratif de Paris — N° TA75-2426421

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2202035

Avocat : SELARL NEVEU, CHARLES ET ASSOCIÉS

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2200640

Avocat : SELARL NEVEU, CHARLES ET ASSOCIÉS

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — N° TA95-2503444

Avocat : CHARLES

Conseil d'État — N° 499142

Avocat : NEVEU-CHARLES & ASSOCIES

Tribunal Administratif de Nantes — N° TA44-2208970

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2204699

Avocat : SELARL NEVEU, CHARLES ET ASSOCIÉS

Tribunal Administratif de Rennes — N° TA35-2302974

Avocat : CHARLES

Cour administrative d'appel de Paris — N° CAA75-24PA00897

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de Paris — N° TA75-2430233

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de VERSAILLES — N° TA78-2502325

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2406721

Avocat : CICCOLINI CHARLES-ANTOINE

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2200292

Avocat : SELARL NEVEU, CHARLES ET ASSOCIÉS

Tribunal Administratif de Montreuil — N° TA93-2405453

Avocat : CHARLES

Tribunal Administratif de Montreuil — N° TA93-2501017

Avocat : JEAN-CHARLES