8 décisions de la justice administrative (CE, CAA, TA).
8
Décisions totales
383 581
Ordonnances
304 956
Avec résumé IA
Le Tribunal Administratif de Lille annule l'avis de sommes à payer de 15 000 euros émis par la commune de Vicq à l'encontre de la société Nouvelle Saniez Construction au titre de pénalités de retard pour un marché de mise en accessibilité de la mairie. Le tribunal juge que la requête est recevable, car elle expose des faits et moyens, et que la contestation d'un titre exécutoire n'est pas subordonnée à un mémoire en réclamation préalable. Sur le fond, il retient que la commune a renoncé à appliquer les pénalités de retard, comme l'attestent des comptes-rendus de chantier et des courriels non contestés. En conséquence, la commune est condamnée à verser 1 500 euros à la société requérante au titre des frais de justice.
Avocat : SCP LEMAIRE-MORAS & ASSOCIES
Avocat : PICOT DE MORAS D'ALIGNY
Avocat : SCP LEMAIRE-MORAS & ASSOCIES