jeudi 6 juillet 2023
| Juridiction | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Section | Cour administrative d'appel de Versailles |
| N° Dossier | CAA78-20VE01381 |
| Type | Décision |
| Recours | plein contentieux |
| Formation | 5ème chambre |
| Avocat requérant | SELARL DRAI ASSOCIES |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sanicotherm a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1806142, de condamner l'office public de l'habitat de la ville de Puteaux (OPH de Puteaux) à lui verser la somme totale de 45 207,18 euros correspondant à quarante-neuf factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de gros œuvre conclu le 14 novembre 2008, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- sous le n° 1712303, de condamner l'OPH de Puteaux à lui verser la somme totale de 53 242,59 euros correspondant à quarante-sept factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de menuiserie bois conclu le 27 septembre 2010, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement nos 1712303,1806142 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, la société Sanicotherm représentée par Me Benjelloun, avocat, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de condamner l'OPH de Puteaux à lui verser les sommes de 45 207,18 euros et 53 242,59 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
3°)de mettre à la charge de l'OPH de Puteaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures d'un montant total de 45 207,18 euros correspondent à des travaux exécutés du 28 janvier 2013 au 29 mars 2013 en exécution d'ordres de service de l'OPH ; le service ayant été effectué, ces factures doivent être payées ;
- la durée du marché a été prorogée au 31 mars 2013 par un avenant n° 1 ;
- sa créance n'est pas prescrite ;
- en pratique, l'OPH n'a jamais mis en œuvre les pénalités pour documents incomplets ou non présentés dans les délais ou les stipulations selon lesquelles les factures doivent lui parvenir dans le délai maximum de deux mois après l'achèvement complet des travaux ; ce délai ne peut lui être opposé sauf à méconnaître le principe de légalité, de loyauté des relations contractuelles, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- les factures d'un montant total de 53 242,59 euros correspondent à des travaux exécutés du 21 janvier 2013 au 2 janvier 2014 en exécution d'ordres de service de l'OPH ; le service ayant été effectué, ces factures doivent être payées ;
- la créance n'est pas prescrite ;
- en pratique, l'OPH n'a jamais mis en œuvre les pénalités pour documents incomplets ou non présentés dans les délais ou les stipulations selon lesquelles les factures doivent lui parvenir dans le délai maximum de deux mois après l'achèvement complet des travaux ; ce délai ne peut lui être opposé sauf à méconnaître le principe de légalité, de loyauté des relations contractuelles, de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, l'OPH de Puteaux représenté par Me Drai, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête de la société Sanicotherm ;
2°)de mettre à la charge de la société Sanicotherm le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de mémoire en réclamation ;
- les factures ont été émises après l'expiration du délai de deux mois résultant de l'article 5.2. du cahier des clauses particulières des deux marchés ;
- la réalisation des travaux n'est pas établie par les seules pièces produites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Camenen,
-les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,
-et les observations de Me Bilger, pour l'OPH de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sanicotherm relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPH de Puteaux à lui verser diverses sommes correspondant à des factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de menuiserie bois n° 2010T0237 conclu le 27 septembre 2010, pour la somme totale de 53 242,59 euros, et d'un marché de travaux de gros œuvre n° 2008T0184 conclu le 14 novembre 2008, pour la somme totale de 45 207,18 euros.
2. Aux termes de l'article 5.2.5 du cahier des clauses particulières (CCP) des deux marchés litigieux relatifs à la vérification des factures : " Les factures émises par l'entreprise titulaire du marché sont obligatoirement vérifiées par un métreur-vérificateur agréé par l'office public de l'habitat ". Aux termes de l'article 10.1 du même cahier relatif au contrôle des fins de chantier : " Etant donné la forme du marché et la nature des travaux à exécuter, en de multiples lieux et au cours de nombreuses interventions, la fin du chantier donne lieu à la signature des ordres de services ou attachements par un représentant de l'office pour attester du * service fait * et de la date de fin de travaux (gardien (ne), technicien). / Seul le technicien peut valider la bonne réalisation des travaux. / Les attachements doivent être joints avec les factures ".
3. L'OPH de Puteaux conteste la réalité du préjudice invoqué par la société requérante et, en particulier, la bonne réalisation des travaux dont elle réclame le paiement. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter le paiement des sommes litigieuses, la société Sanicotherm s'est bornée à produire deux tableaux récapitulant ses factures émises le 31 juillet 2017, les sommes facturées correspondant, selon elle, à des travaux exécutés entre le 28 janvier 2013 et le 29 mars 2013 s'agissant du marché de travaux n° 2008T0184 et à des travaux exécutés entre le 21 janvier 2013 et le 2 janvier 2014 s'agissant du marché de travaux n° 2010T0237. Si ces tableaux mentionnent les numéros des ordres de services correspondant aux factures émises par elle, ces ordres de services ne sont pas produits et aucun autre élément ne permet d'établir que les factures ont été vérifiées conformément aux stipulations de l'article 5.2.5 du CCP des marchés litigieux. En outre, la réalisation des travaux ne peut être regardée comme ayant été validée conformément aux stipulations précitées de l'article 10.1 du même CCP. Ainsi, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été effectivement exécutés conformément aux stipulations des marchés.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OPH de Puteaux, que la société Sanicotherm n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de ses demandes tendant au versement des sommes de 53 242,59 euros et 45 207,18 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Sanicotherm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'OPH de Puteaux sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sanicotherm est rejetée.
Article 2 : La société Sanicotherm versera la somme de 2 000 euros à l'OPH de Puteaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanicotherm et à l'OPH de Puteaux.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Cour administrative d'appel de Versailles — N° CAA78-25VE03336
La Cour administrative d’appel de Versailles, statuant en référé, a rejeté la requête de Mme C... contestant l’ordonnance du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande indemnitaire pour rupture abusive de son contrat de travail avec la commune de Carrières-sous-Poissy. La cour a confirmé que la demande de première instance était irrecevable, faute pour la requérante d’avoir produit la preuve du dépôt d’une demande indemnitaire préalable, condition nécessaire pour lier le contentieux. En l’absence de contestation de cette irrecevabilité, les moyens soulevés en appel ont été jugés inopérants. L’ordonnance a été rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
01/06/2026
Cour administrative d'appel de Marseille — N° CAA13-24MA03276
La Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 25 mars 2026, a examiné le litige opposant la société EEA à l'office public de l'habitat Pays d'Aix Habitat Métropole (aux droits duquel vient la société Famille et Provence) concernant la résiliation de trois accords-cadres de travaux. Saisie en appel du jugement du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la demande de la société EEA, la cour a soulevé d'office un moyen tiré de la nullité des contrats en raison d'un conflit d'intérêts. Elle a constaté que le directeur technique de l'office, ayant participé à la procédure de passation des trois contrats, se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts constitutive d'un vice d'une particulière gravité, justifiant ainsi l'annulation du jugement et la constatation de la nullité des accords-cadres.
04/05/2026
Cour administrative d'appel de Paris — N° CAA75-26PA02403
La Cour administrative d'appel de Paris, statuant en référé, est saisie par la société Neko Ramen d'une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 février 2026. Ce jugement avait partiellement annulé une décision de l'OFII du 14 septembre 2023, mais avait maintenu à la charge de la société une contribution spéciale de 661 650 euros pour emploi d'étrangers sans titre. La société invoque l'urgence et l'existence de moyens sérieux (irrégularité de procédure, erreur de droit dans la modulation, disproportion de la sanction). Le juge des référés rappelle que la suspension prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative nécessite une urgence justifiée et un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
04/05/2026
Cour administrative d'appel de Marseille — N° CAA13-25MA01426
Cette décision de la Cour administrative d'appel de Marseille concerne le non-renouvellement du contrat d'une assistante d'éducation par le collège des Hautes Vallées. La cour rejette la requête de Mme A... qui contestait ce non-renouvellement. Elle juge que l'absence d'entretien préalable, prévu par l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ne constitue pas une garantie dont la privation entraîne automatiquement l'annulation de la décision, sauf en cas de caractère disciplinaire, ce qui n'était pas le cas. La cour confirme ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille.
04/05/2026