Jurisprudence administrative

TA38Décision• Plein contentieux

Tribunal Administratif de Grenoble — N° TA38-2100128

Le Tribunal Administratif de Grenoble, statuant en formation collégiale, a rejeté la requête de la société Freyssinet France. Celle-ci demandait l’établissement du décompte général et définitif d’un marché public de travaux conclu avec Grenoble Alpes Métropole, ainsi que la condamnation de cette dernière ou de la société Alp’études Ingénieurs Conseils à lui verser diverses sommes. Le tribunal a jugé que la société requérante n’établissait pas que les surcoûts invoqués résultaient de fautes imputables au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre, et a estimé que les pénalités de retard étaient fondées. Les conclusions indemnitaires ont donc été rejetées, de même que les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Avocat : SELARL GUIMET & ASSOCIES

6 novembre 2025• 3ème Chambre

Tribunal Administratif de Grenoble — N° TA38-2100128

Tribunal Administratif de Grenoble — N° TA38-2501350

Tribunal Administratif de Grenoble — N° TA38-2200479

Tribunal Administratif de Marseille — N° TA13-2101887

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — N° CAA69-23LY02940

Tribunal Administratif de Bordeaux — N° TA33-2206150

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — N° CAA69-23LY00158

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2410422

Tribunal Administratif de Limoges — N° TA87-2100406

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2408176

Tribunal Administratif de Limoges — N° TA87-2100524

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2403083

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2402500

Tribunal Administratif de Bordeaux — N° TA33-2105817

Tribunal Administratif de Paris — N° TA75-2318648

Tribunal Administratif de Grenoble — N° TA38-2305004

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2202492

Tribunal Administratif de Lyon — N° TA69-2105704

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — N° CAA69-20LY03289