Jurisprudence administrative

TA14Décision• Plein contentieux

Tribunal Administratif de Caen — N° TA14-2300504

Le Tribunal administratif de Caen, statuant en formation collégiale, a été saisi par un groupement d'entreprises d’un litige en plein contentieux relatif au solde d’un marché de travaux de gestion des sédiments du barrage de Vezins. Les sociétés requérantes demandaient la condamnation solidaire de l’Etat et de la société Antea France au paiement de plus de 15,5 millions d’euros, incluant la rémunération des prestations, la décharge de pénalités de retard et d’une réfaction, ainsi qu’une indemnisation pour sujétions imprévues et fautes du maître d’ouvrage. La solution retenue par le tribunal n’est pas explicitée dans l’extrait fourni, mais la décision s’inscrit dans le cadre des principes du droit administratif des contrats, notamment les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux et les règles relatives à l’équilibre financier du contrat.

Avocat : MOLAS RIQUELME ASSOCIES

30 juin 2025• 3ème Chambre

Cour administrative d'appel de Marseille — N° CAA13-25MA01945

Tribunal Administratif de Caen — N° TA14-2300504

Cour administrative d'appel de Marseille — N° CAA13-24MA02395

Tribunal Administratif de Nice — N° TA06-2301933

Cour administrative d'appel de Paris — N° CAA75-24PA01335

Tribunal Administratif de Montreuil — N° TA93-2501266

Tribunal Administratif de Paris — N° TA75-2216104

Tribunal Administratif de Lille — N° TA59-2409536

Tribunal Administratif de Caen — N° TA14-2402715

Tribunal Administratif de MELUN — N° TA77-2102358

Cour administrative d'appel de Marseille — N° CAA13-24MA00695

Tribunal Administratif d'Orléans — N° TA45-2402372

Tribunal Administratif de MELUN — N° TA77-2203320

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — N° TA95-2210256

Cour administrative d'appel de Paris — N° CAA75-22PA00303

Tribunal Administratif de Marseille — N° TA13-2401365

Tribunal Administratif de Montreuil — N° TA93-2108787

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — N° TA95-1903779

Tribunal Administratif de Paris — N° TA75-2016677

Cour administrative d'appel de Paris — N° CAA75-22PA01308